解除合同通知

解除合同通知

　　随着法律观念的深入人心，我们用到合同的地方越来越多，签订合同是减少和防止发生争议的重要措施。知道吗，写合同可是有方法的哦，以下是小编精心整理的解除合同通知，希望能够帮助到大家。

解除合同通知1

　　原告：

　　被告：

　　诉讼请求：

　　1、确认原告代理人傅XX与被告就厦门市集美区路4号公寓楼1号楼202室、203室、301室、302室、303室等五套房产签署的五份房屋租赁合同已于20xx年1月7日解除。

　　2、判令被告立即将上述房产恢复原状并返还给原告。

　　3、判令被告向原告支付拖欠的租金及相应的滞纳金，租金从20xx年4月15日计至20xx年1月7日为xxxx元，滞纳金暂计至20xx年1月11日为xx元（每天按逾期额的'%计算）、应计至实际付款之日止。

　　4、判令被告向原告支付上述房产的占有使用费，从20xx年1月8日计起按每月元计至被告将上述房产恢复原状并返还原告之日止。

　　5、判令被告向原告支付拖欠的从20xx年6月至20xx年11月的物业管理费xx元、公共维修基金为xxxx元。

　　6、判令被告承担本案诉讼费用。

　　事实与理由：

　　20xx年4月8日，投资项目范本。原告全权委托处理址在厦门市集美区路4号公寓楼1号楼202室、203室、301室、302室、303室的五套房产的出租等一切相关事宜。20xx年4月14日，傅XX将上述五套房产出租给被告用于经营“足浴”，相应达成了五份《房屋租赁合同》。规定：

　　1、各套房产的租金标准分别为，202室第一年每月租金xxxx元、第二年起每年递增10%，203室第一年每月租金xx元、第二年起每年递增10%，301室第一年每月租金xxx元、第二年起每年递增10%，302室第一年每月租金xx元、第二年起每年递增10%，303室第一年每月租金xxx元、第二年起每年递增10%;

　　2、租赁期间均为20xx年4月15日起至20xx年5月29日止;

　　3、各合同均规定被告应提前并每一个月一次缴纳租金，租赁期间如有拖欠租金则每天按拖欠金额部分的2%支付滞纳金，拖欠租金达半个月以上的，出租人有权提前解除合同。

　　被告一直拖欠自20xx年4月15日以来的租金，拖欠的租金从20xx年4月15日计至20xx年11月15日为xxx元，相应的滞纳金暂计至20xx年11月15日为xxx元，已经构成严重违约。经多次向被告催款，被告才于20xx年11月16日支付了18万元款项，此款项尚不足清偿滞纳金。鉴于被告严重违约并给原告造成了严重的损失，于20xx年1月6日向被告发出《关于解除租赁合同的函告》，单方解除上述五份《房屋租赁合同》，该函已于次日送达被告。另外，被告未支付从20xx年6月以来的物业管理费及公共维修基金，截至20xx年11月，被告拖欠物业管理费元、拖欠公共维修基金xxxx元。

　　为维护自身合法权益，原告向贵院起诉，请判如所诉。

此致

　　厦门市集美区人民法院

　　原告：

　　特别授权代理人：

　　20xx年xx月xxx日

解除合同通知2

先生：

　　你于年月日与本公司签订了劳动合同书，从事岗位工作,约定试用期期限至年月日届满。根据试用期考核情况显示，你在试用期期间的表现没有达到岗位的要求，不符合转正条件,故公司决定：

　　自年月日起依据法律规定、劳动合同约定以及公司规章制度解除与你之间的劳动合同，劳动合同解除日为年月日。

　　请你收到本通知后按照公司规章制度的要求办理离职交接手续。如你未按要求办理人事相关事项，由此导致的'不利后果及法律责任均由你本人承担。

　　特此通知!

　　xxxxxxx公司

　　年月日

　　…………………………………………………………………………

　　签收回执

　　本人已收到公司于年月日发出的解除劳动合同《通知》

　　本人(签名)：

　　年月日

解除合同通知3

　　甲方(出售方)：李，身份证号

　　乙方(购买方)：张，身份证号

　　甲方李与乙方张于20______年3月11日订立房屋买卖合同，合同约定：房本办到乙方名下费用由乙方承担，甲方从20______年开始电话多次催告乙方办理过户，但乙方迟迟至今不履行合同。因此甲方特致函乙方在接到催告通知一个月内履行合同办理过户，如在一个月内乙方仍未依合同办理过户，甲方将依合同约定(或法律规定)解除合同并要求乙方赔偿甲方损失。20______年4月16日乙方已签收催告通知，至今没有回应，我们的买卖合同因乙方违约无法实现，故甲方根据法定解除条件单方解除李与乙方张年3月11日订立房屋买卖合同。

　　特此函告

　　解出人：李

　　20____年5月23日

解除合同通知4

__________：

　　因________________________________________，公司决定于_____年____月____日解除与你_____年____月____日签订的劳动合同。公司将根据《劳动法》及有关劳动法规规章的规定与你进行离职结算。请你于___年___月____日前办理离职手续。

　　特此通知。

　　(用人单位盖章)

　　_____年_____月_____日

　　签收：__________________

　　_____年_____月_____日

解除合同通知5

致xx公司：

　　我公司与你公司于xx年xx月xx日订立xx买卖合同。你公司于xx年xx月xx日向我公司交付。我公司于xx年xx月xx日使用过程中发现你公司交付的产品，具有以下严重质量问题：

　　我公司于当日就上述问题向你公司提出异议，并请你公司立即前来我公司协商解决有关产品质量问题。但至今你公司未派人前来解决质量问题。

　　依据双方于xx年xx月xx日订立的xx买卖合同第xx之规定，我公司特向你公司通知如下：

　　由于你公司交付的'产品质量存在上述严重问题，我公司特依合同约定通知你公司解除合同。

　　同时，我公司将保留进一步追究你公司违约责任的权利。

　　特此通知。

　　xx公司

　　xx年xx月xx日

解除合同通知6

　　你与公司所签______年______月______日的《劳动合同》。现因下列项之原因同知终止或解除：

　　1、合同期满之日终止，不再续订劳动合同。

　　2、劳动合同第______条约定的终止条件已出现。现决定以______年______月______日终止劳动合同。

　　3、试用期内的'解除。公司决定以______年______月______日接除劳动合同。

　　4、协商：拟于______年______月______日解除劳动。请你回答是否愿意。（如72小时内无信息反馈则视为同意）。

　　5、根据《中华人民共和国劳动合同法》第______条______款解除劳动合同。解除时间为______年______月______日。

　　6、其他原因结束劳动关系。结束劳动关系时间：______年______月______日。对以上终止或解除意见无异议时，请于接到本通知之日起______日办理如下相关手续：

　　（1）工作业务交接，于______年______月______日______时前完成

　　（2）最后一月工资共______元，经济补偿金______元，代通知金______元，请于______年______月______日______时到______领取。

　　（3）社会保险金已交至______年______月止。

　　（4）档案处理意见：______

　　（5）有关证件的处理意见：______

　　（6）其他需办结的手续：______

　　全部相关手续办妥后，即发《终止，解除劳动合同证明书》。

　　特此通知

通知人（公司）：（盖章）

　　xx年xx月xx日

解除合同通知7

xx:

　　总面积约为xx平方米。现因乙方长期拖欠甲方房租无法继续履行合同。

　　一、现甲方要求乙方应于20日内，将房屋移交给甲方。移交前，乙方会同甲方验收房屋设施、设备及物品，验收合格后，乙方从承租的房屋内搬走。

　　二、本协议生效后乙方于20xx年10月31日前将房屋退还给甲方。如乙方不按时搬走，每逾期一日，需向甲方支付《租赁合同》约定月租金的5%作为违约金。若逾期退还超过5日，甲方有权强行收回房屋并进行清理，由此造成的损失由乙方承担。三、乙方承担房屋实际退还之日前的.所有费用，包括租金、水电费等一切费用。四、乙方退还房子时应保证房内水、电等设施正常使用，且不得损坏房屋内原有设施和非乙方装修部分，若有损坏，乙方需照价赔偿。

　　xx公司

　　20xx年x月

解除合同通知8

_________有限公司：

　　根据贵公司(出卖人)与本人(买受人)于_________年_________月_________日签定的《商品房买卖合同》约定，买受人购买出卖人所建的___________________________房屋。根据该合同第八条约定，出卖人应当在_________年_________月_________日前将验收合格的商品房交付给买受人，但合同约定期日内出卖人未交付验收合格的房屋；根据该合同第九条约定：逾期超过60日，买受人有权解除合同。为此，本人提出解除该商品房买卖合同。

　　请贵公司于本人此《解除合同通知书》送达之日起30天内办理解除合同事宜并退还本人全部已付款，按本人累计已付款的2%向本人支付违约金，并将有关部门所收取不可退还的款项赔偿给本人，包括本次购房税费、保险费、银行按揭经费及本人此次供楼中所产生的'利息费用等。退房相关事宜请与我委托的_________律师联系，如果贵方不能按时履行上述义务，由此产生的一切后果将由贵方承当。

　　联系电话：__________________

　　特此通知

　　_________年_________月_________日

　　后经本律师交涉出卖人退还购房款及违约金。

解除合同通知9

　　你公司于20xx年2月15日与我公司签订了《西铁工程大厦写字楼租赁合同》。由于你公司长期拖欠房屋租费，根据《合同法》以及租赁合同的约定，已经构成违约。我单位依法向你公司告知，解除双方签订的《西铁工程大厦写字楼租赁合同》。

　　望你公司自本公告之日起7日内由法定代表人到我公司办理相关手续，搬离房屋。逾期我公司将依法收回房屋，并追究你公司的.法律责任。

中铁电气化局集团西安铁路工程有限公司

　　xx年七月十九日

解除合同通知10

XX公司：

　　XX（以下简称“甲方”）与XX公司（以下简称“乙方”）于年日签订的《XX合同》（含附件），合同编号为XX，但贵司却未如实认真履行合同约定，具体如下：

　　（1）按照《XX合同》（含附件）第三条第一款的约定：本工程总工期为30个工作日;而乙方多次出现逾期作业；经甲方多次催告乙方仍不按照合同履行；乙方未能在合同约定期限内完成工程；构成了违约；影响甲方整体工程进度；且根据《XX合同》（含附件）第九条第二款的约定，乙方由于超出本合同第三条规定无故拖延工期，按超出每天人民币为合同款0.05%天赔偿给甲方，甲方对此保留运用法律手段实现的权利。

　　（2）按照《XX合同》（含附件）第四条第一款之约定：工程施工质量应按照《通风与空调工程施工及验收规范》（以下简称“规范”）执行，依据该《规范》第4.2.2条规定：防火风管的本体、框架与固定材料、密封垫料等必须为不燃材料，防火风管的耐火极限时间应满足系统防火设计的规定，且不得小于 30min;第4.2.5的规定：复合材料风管的`覆面材料必须为不燃材料，内层的绝热材料应为不燃或难燃、且对人体无害的材料。乙方提供的空调风管复合材料明显不符合该《规范》的规定，无法通过消防规定要求，乙方已构成根本违约。

　　（3）甲方就合作过程中出现的问题屡次与乙方沟通，乙方未能作出有效回应，甲方认为乙方以自己的行为表明不履行合同的主要义务，以致合同已无法继续履行，符合合同的法定解除情形，甲乙双方的合同关系应就此解除。

　　基于以上原因，根据《合同法》第94条第二款、第三款、第四款的规定甲方行使解除合同的权利，现甲方做出如下通知：

　　1、解除双方签订的《XX合同》（含附件）。

　　2、乙方在收到本通知函后5个工作日内退还甲方已支付的第一期款项人民币壹拾万元整（￥：100000.00元）给甲方。

　　3、若乙方未在上述期间办理退款事宜，甲方保留运用法律手段实现及向乙方要求赔偿甲方因上述原因造成一切损失的权利。

　　特此函告！

　　XX

20xx年xx月xx日

解除合同通知11

xxx有限责任公司：

　　因本人身份证号在年月日签订劳动合同至今，贵公司未给本人缴纳社保（五险）（贵公司要求写《自愿放弃五险保证书》才能工作的情况）、在上夜班的情况下未给予夜班津贴；贵公司的行为已严重侵犯了本人的合法权益，现根据我国《劳动合同法》第三十八条、（第二十六条）的规定；迫使本人提出解除劳动合同（劳动合同失效）；《劳动合同法》第三十八条

　　（一）未及时足额支付劳动报酬的；

　　（二）未依法为劳动者缴纳社会保险费的；

　　（三）用人单位的规章制度违反法律、法规的规定，损害劳动者权益的；

　　（四）因本法第二十六条第一款规定的情形致使劳动合同无效的；

　　《劳动合同法》第二十六条

　　（一）以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立劳动合同的；

　　（二）用人单位免除自己的`法定责任、排除劳动者的权力的；

　　（三）违反法律、行政法规强制性规定的；

　　解除劳动合同补偿通知书

　　天津中荣包装印刷有限公司：

　　因贵公司损害了本人身份证号的合法权益，通知贵单位于年月日正式解除双方劳动关系之日起三个工作日按照如下要求作出补偿（如遇假期延顺）；

　　（一）将本人月的工资足额发放元；

　　（二）补交本人自合同签订起至今个月的社保金元；

　　（三）补齐班次的夜班津贴元；

　　（四）根据《劳动合同法》第三十八条解除劳动合同的经济补偿金元；

　　（五）根据《劳动合同法》第二十六条证明本人所签订的《农民工劳动合同书》无效的要求公司给予双倍工资差额的补偿元；

　　本人通过协商的渠道协商解决，对于无法协商解决的本人有权通过行政、及法律的手段追缴；

　　通知人：xx

　　年xx月xx日

解除合同通知12

　　xxx建设工程有限公司:

　　我公司与贵公司于20xx年2月27日签订xxxxx（含一标段B合同段、二标段B合同段）建设工程施工合同,合同第三部分专用条款20.1约定“在施工期间，承包人项目负责人、技术负责人、其他技术人员（施工员、质检员、安全员）必须按投标承诺全部到位”。现因贵司自身原因，上述人员已自行全部离开施工现场，工地安全、质量管理体系已停止运行。基于上述严重违反合同约定的行为，我公司决定：

　　1、解除双方签订的《建设工程施工合同》，本通知送达贵司时解除合同即生效。

　　2、贵司接本通知后，必须在2天内停止工程施工。

　　3、已完工程量清点、机械、材料、物件及人员现场撤离、施工技术资料和实物移交工作等按合同约定办理。

　　特此函告！

解除合同通知13

致：

　　因您未按与（以下简称“我公司”）于________年________月________日所签署的《合同》（合同编号：______________）约定：

　　现您____________________________。

　　任何以面呈方式提交本通知视为送达；任何以信件、特快专递发出的`通知，自信件或特快专递邮寄至租用合同留存地址三日内视为送达；任何以传真、电话方式发出的通知，在实际发出时视为送达。

　　若您对本解除合同通知有异议，您可以在收到或该通知送达之日起5日内向我公司提出书面异议，并同我公司达成书面处理协议。否则，视为您已放弃异议权，认可该解除合同通知，我公司将根据租用合同之有关约定对处理，并对您进行违约索赔。

　　特此通知

　　解除人：______________

　　时间：______________

解除合同通知14

　　我公司（以下简称：甲方）与贵公司（以下简称：乙方）于年月日签订《XXXXXXXXXXXXXX》，合同第X条第X款约定：“合同具体约定”

　　按照合同以上条款的约定，乙方应于年月日前，XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX，但截至发函日，乙方仍未按约定完成XXXXXXXXXXXXX。

　　乙方作为合同乙方，其经多次函告沟通仍无法履行合同义务的违约行为直接影响了《XXXXXXXXXXXXXX》的顺利履行。

　　基于以上原因，按照《中华人民共和国合同法》的规定，甲方作出如下决定：解除甲方与乙方签订的.《XXXXXXXXXXXXXX》。

　　本函送达乙方时解除合同即生效。甲方保留运用法律手段实现及向乙方要求赔偿甲方因上述原因造成一切损失的权利。

　　任何以面呈方式提交本通知视为送达；任何以信件、特快专递发出的通知，自信件或特快专递邮寄至租用合同留存地址时视为送达；任何以传真、电话方式发出的通知，在实际发出时视为送达。

　　若乙方对本解除合同通知有异议，乙方可以在收到或该通知送达之日起5日内向甲方提出书面异议，并同甲方达成书面处理协议。否则，视为乙方已放弃异议权，认可该解除合同通知。

　　特此通知

　　解除人：

　　年月日

解除合同通知15

　　致鉴于您的行为以符合《中华人民共和国合同法》第九十四条第 项规定的情形，致使合同目的不能实现。现依法通知您，解除双方于 年 月 日签订的 合同。

　　特此函告！

　　上海百电通生活服务有限公司 年日

　　附：《中华人民共和国合同法》第九十四条

　　（法定解除事由，请勿乱用）

　　有下列情形之一的，当事人可以解除合同：

　　（一） 因不可抗力致使不能实现合同目的；

　　（二） 在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的.行为 表明不履行主要债务；

　　（三） 当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履 行；

　　（四） 当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现 合同目的；

　　（五） 法律规定的其他情形。